Договор на оказание услуг по упаковке. Договор поставки товара в упаковке

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать товар, (далее по тексту – Товар) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. В Спецификации товара (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

• наименование Товара;
• количество Товара;
• стоимость Товара;
• принадлежности Товара;

1.3. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования, предусмотренными Договором. Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость Товара.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу с «» года и действует до «» года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется :

3.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке и на условиях Договора.

3.1.2. Передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

3.1.3. Передать Покупателю Товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.

3.1.4. Одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.2. Покупатель обязуется :

3.2.1. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Если при передаче Товара Покупателем или его доверенным лицом обнаружены любое нарушение тары, упаковки или другие следы несанкционированного вскрытия, Покупатель обязан сверить по накладной количество поставленного Товара, его комплектность и составить акт приемки-сдачи Товара в присутствии транспортного агента. Данный акт, подписанный Сторонами, является основанием для предъявления дальнейших претензий Поставщику.

3.2.3. В течение календарных дней со дня получения Товара уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.4. В случае, если Покупатель в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Необходимые расходы, понесенные Покупателем на ответственное хранение подлежат возмещению Поставщиком.

3.2.5. Гарантийный срок товара, передаваемого по настоящему Договору, указывается в гарантийных талонах и исчисляется с момента передачи Товара по накладной Покупателю. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем, если они обнаружены в пределах гарантийного срока.

3.2.6. Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром, сертифицированным производителем Товара. Адреса сервисных центров уполномоченных на гарантийной обслуживание Товара указаны в гарантийном талоне.

3.2.7. При обнаружении брака в Товаре Покупатель направляет данный Товар для дальнейшего тестирования в сервисный центр, сертифицированный производителем. При подтверждении факта брака в Товаре в сервисном центре и заключения о невозможности отремонтировать товар, Покупатель направляет претензию по качеству Поставщику вместе с бракованным Товаром и подтверждающими претензию документами. Вышеуказанное заключение авторизованного сервисного центра является основанием для рассмотрения претензии Покупателя.

3.2.8. Представитель Покупателя, принимающий Товар и подписывающий товарную накладную от имени Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, оригинал которой передается Поставщику.

3.2.9. Оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе :

3.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить Товар.

3.3.2. Приостановить передачу Товаров до полной оплаты всех ранее переданных Товаров по Договору.

3.4. Покупатель вправе :

3.4.1. Отказаться от Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю в -дневный срок со дня обращения Покупателя относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

3.4.3. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Покупателю в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение банковских дней со дня получения соответствующего требования Покупателя в письменной форме аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) после соответствующего заключения сертифицированного производителем сервисного центра по выбору Покупателя:

• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора;

3.4.5. В случае передачи некомплектного товара по своему выбору потребовать от Поставщика:

• соразмерного уменьшения покупной цены;
• доукомплектования товара в -дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования;

• потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

3.4.6. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера Товара.

3.4.7. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. При этом Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки Покупателю.

4.2. Место передачи Товара: .

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.

4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Покупателя со дня получения Товара Покупателем.

4.5. Товар должен быть передан Покупателю в соответствие с условиями Договора в течение дней со дня осуществления Покупателем платежа, в порядке п.5.1 Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.7. Товар до места передачи доставляется силами организации – грузоперевозчика, привлекаемой Поставщиком.

4.8. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до «» года в сумме рублей, в т.ч. НДС 18 % в сумме рублей.

5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Покупателем денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет, указанный Поставщиком. При этом обязанности Покупателя в части оплаты по Договору считаются исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством.

6.3. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п.11 Договора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п.8.2 Договора.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет рабочих дней со дня его получения адресатом.

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

10.5 Стороны признают юридическую силу Договора, переданного факсимильной связью или по электронной почте с последующим обменом оригиналами документов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Покупатель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ.

Договор на оказание услуг по упаковке товара (груза)

г. [ вписать нужное ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ] в лице [ должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ] в лице [ должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поставляет [ указать наименование товара ] (далее по тексту — Товар) Исполнителю для его последующей упаковки в соответствии с заявкой Заказчика, направленной в адрес Исполнителя и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту — Заявка), и оплачивает предоставляемые услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Исполнитель принимает Товар от Заказчика в количестве, указанном в Заявках, своими силами и средствами упаковывает его и передает Заказчику в сроки, указанные в Заявках.

1.3. Комплекс работ по упаковке Товара включает в себя внешнюю упаковку — [ брезент (canvas cloth)/ящики (boxes)/контейнеры (containers, cntrs)/указать иное ], а также внутреннюю упаковку, не отделимую от Товара, а также работы, перечисленные в п. 3.4 настоящего договора.

1.4. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, своими силами с использованием необходимых технических средств.

1.5. Стоимость расходных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.

2. Условия поставки товара

2.1. Исполнитель принимает Товар на пункте приема-сдачи Исполнителя по акту приема-передачи, подписанному в двухстороннем порядке. Датой передачи Товара является дата подписания акта приема-передачи.

2.2. Объемы Товара, сроки поставки и стоимость предоставляемых услуг по упаковке Товара регулируются Заявками.

Заявка должна быть составлена на фирменном бланке Заказчика и содержать следующую информацию:

— наименование, количество, параметры по качеству Товара;

— объем, стоимость и сроки упаковки Товара;

— информацию о контактном лице;

— [ указать иную информацию ].

2.3. Максимальное суточное количество возможного приема Товара составляет [ вписать нужное ].

3. Условия упаковки и порядок передачи товара

3.1. Исполнитель обеспечивает упаковку Товара в соответствии с Заявкой Заказчика, не ухудшая качества Товара.

3.2. Упаковка должна служить носителем информации — рекламы и маркировки. Кроме того, она должна обеспечивать удобство при складировании и хранении Товара с учетом места и способа его складирования и средств автоматизации; транспортировке, погрузке и выгрузке с учетом видов транспортных средств и транспортных путей следования груза; таможенных досмотрах, продаже Товара.

3.3. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской на [ указать язык ] и русском языках и включать следующее:

3.3.1. Наименование производителя.

3.3.2. Наименование отправителя Товара.

3.3.3. Наименование получателя Товара.

3.3.4. Пункт назначения.

3.3.5. Пункт отправления.

3.3.6. Общие сведения о Товаре.

3.3.7. Номер договора.

3.3.8. Номер места.

3.3.9. Возможную идентификацию.

3.3.10. Инструкцию по погрузке и выгрузке (например «Не кантовать», «Верх», «Низ», «Стекло» и пр.).

3.3.11. Указания о нахождении инструкции или документации и пр.

3.4. Комплекс работ по упаковке Товара включает в себя следующее: [ поштучная упаковка товара в термопленку/комплектация наборов и упаковка их в термопленку/переупаковка товара и докомплектация готовых наборов/комплексная упаковка товаров в термопленку для торговых сетей и супермаркетов/упаковка товаров с рекламными вложениями для провдения промо-акций/фасовка и упаковка товара — автоматическая фасовка товара в (значение)-шовные пакеты из термосвариваемых материалов: полипропилен, ламинированная бумага, многослойные пленки, ламинаты, фольгированные материалы, фильтр-бумага; ручная фасовка, упаковка товара — пакеты полимерные, пакеты «Zip-Lock»/формирование пакета из пленки рулонной намотки, наполнение пакета, запайка пакета ].

3.6. Исполнитель передает Товар на пункте приема-сдачи Исполнителя по акту приема-передачи, подписанному в двухстороннем порядке в течение [ значение ] дней с момента извещения Заказчика о готовности Товара.

Датой передачи Товара является дата подписания акта приема-передачи.

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в сроки и порядке предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Предоставлять Товар Исполнителю в сроки, указанные в Заявке.

4.1.3. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех изменениях или дополнениях, которые могут повлиять на процесс оказания услуг.

4.1.4. Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки услуг.

4.1.5. [ Указать иные обязательства ].

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Предложить надлежащую упаковку Товара, обеспечивающую сохранное обращение с ним во время транзита и в месте назначения.

4.2.2. Передать Товар Заказчику на пункте приема-сдачи Исполнителя в сроки, согласованные Сторонами и указанные в Заявке.

4.2.3. По окончании выполнения работ письменно известить Заказчика о готовности Товара к сдаче в течение [ значение ] дней.

4.2.4. Использовать методы оказания услуг, сохраняющие собственность Заказчика.

4.2.5. Незамедлительно сообщать Заказчику об обстоятельствах, которые могут повлиять на ход выполнения условий настоящего договора и заявок, направленных Заказчиком.

4.2.6. [ Указать иные обязательства ].

5. Сроки и порядок оплаты услуг

5.1. Стоимость оказываемых услуг, определенных в п. 1.3 и п. 3.4 настоящего договора определяется в соответствии с действующим прейскурантом цен, утвержденного [ вписать нужное ], являющего приложением и неотъемлемой частью настоящего договора, и указывается в Заявке.

5.2. Все взаиморасчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в [ указать наименование валюты ] на основании выставленных счетов.

5.3. Расчет производится не позднее [ значение ] дней с даты получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.4. Транспортные и другие расходы, связанные с доставкой Товара, несет Заказчик.

5.5. По настоящему договору датой оплаты считается дата [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/приема банком Исполнителя платежных документов к исполнению/поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ].

6. Ответственность сторон. Переход рисков

6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Исполнителю в полном объеме.

6.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае нарушения срока выполнения услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [ цифрами и прописью ] [ указать наименование валюты ].

6.5. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [ цифрами и прописью ] [ указать наименование валюты ].

6.6. По настоящему договору Стороны определили, что:

6.6.1. Исполнитель несет имущественную ответственность с момента получения Товара до его передачи Заказчику за:

— повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей упаковки;

— ущерб, причиненный Товару при его упаковке;

— ущерб, причиненный кражами Товара, совершенными путем взлома, или иным способом на объекте в результате ненадлежащей охраны;

— ущерб, возникший по вине сотрудников Исполнителя.

6.6.2. Заказчик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Исполнителю и с момента получения Товара от Исполнителя.

6.7. Согласно п. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, существенное изменение законодательства) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в [ указать срок ] в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

7.3. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более [ указать срок ], Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним путем переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон, с условием уведомления другой Стороны в письменной форме за [ указать срок ] до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым после урегулирования всех финансовых вопросов по нему.

9.3. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:

— по письменному соглашению Сторон;

— в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего договора, расторжение осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности.

9.4. По требованию Исполнителя настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, если:

— в течение [ указать срок ] Заказчик не вносит плату, предусмотренную настоящим договором и заявками;

— [ указать иные причины ].

9.5. По требованию Заказчика настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, если:

— более [ значение ] % Товара испорчено и не сохранено в процессе его упаковки;

— [ указать иные причины ].

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме и подписываются Сторонами.

10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами, и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

10.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

10.4. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляются в письменном виде и доставляются нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.

10.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10.7. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ДОГОВОР
ПОДРЯДА на выполнение работ по упаковке промышленных товаров

дата и место подписания

Именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по упаковке промышленных товаров ________________ (номенклатура товаров с учетом «ОК 004-93. _________________

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции

и услуг», утв. Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17;
_________________

«ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по

видам экономической деятельности» принят и введен в действие Приказом

Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст; «ОК 005-93. Общероссийский

классификатор продукции» утв. Постановлением Госстандарта РФ

обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ «___»___________ ____ г., дата окончания выполнения Работ «___»__________ ____ г.

1.3. Работы выполняются по адресу: ______.
(адрес склада и/или упаковочного цеха)

1.4. Остатки неупакованного товара, отходы упаковочных материалов и тары являются собственностью Заказчика. Исполнитель передает их Заказчику в течение __ дней с момента получения его требования, но хранит до передачи не более ___ дней с момента передачи по накладной (или: акту) упакованного товара (или окончания Договора и т.д.).

2. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять товар на склад для выполнения с ним Работ. Товар принимается по накладной (акту и т.п.).

2.1.2. Хранить и выдавать для упаковки товар.
Вариант дополнительно при необходимости:

2.1.3. Изготовить (или предоставить) тару (пакеты, пачки, банки, бутылки, ящики, мешки и т.п.), этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для упаковки листовые.

2.1.4. Фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию на расфасовочно-упаковочных машинах, автоматах и полуавтоматах, имеющих дозирующее, отмеривающее, взвешивающее, отделяющее требуемый объем или количество продукта (товара) устройство, в готовые пакеты, коробки, мешки или в их заготовки, наклеивать этикетки и выписывать фактуры на упакованную продукцию с указанием вида, сорта, качества, размера и т.п.

2.1.5. Упаковывать товар, не требующий фасовки. Укладывать чувствительные точные приборы, требующие осторожной транспортировки, с особо сложным креплением в таре. Упаковывать уложенные детали, изделия и продукцию согласно техническим условиям.
Вариант дополнительно при необходимости: 2.1.6. Разливать продукцию (кислоты, щелочи, растворители, водные растворы и т.д.) на автоматах или вручную в разливочную тару. Укупоривать (лючевать), откатывать, упаковывать в ящики, коробки, контейнеры наполненную тару, обвязывать и засаливать тару.

2.1.7. Формировать партии упакованных товаров по указанию Заказчика с заполнением упаковочного ярлыка, бирки и адреса получателя.

2.1.8. Маркировать товар, упаковочную тару путем клеймения, штемпелевания, пломбирования и другими методами вручную и с применением специальных маркировочных станков, прессов или автоматов, изготовленных трафаретов для маркировки.

2.1.9. Принимать на склад упакованный товар с оформлением на него товаросопроводительных документов.

2.1.10. Передать упакованный товар Заказчику или отпускать/отгружать упакованный товар третьим лицам по распоряжению Заказчика.

2.1.11. По требованию Заказчика в случае изменения условий, способа и продолжительности предусматриваемой транспортировки вносить такие изменения в упаковку и тару, чтобы товар сохранял свою пригодность.

2.2.1. Маркировка упаковки и тары:
— наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии) и адрес;
— наименование продукта/изделий;
— количество изделий;
— массу нетто упаковочной единицы;
— количество упаковочных единиц;
— дату изготовления и упаковывания;
— номер упаковщика;
— срок хранения с даты изготовления;
— правила и условия безопасного транспортирования и хранения;
— обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть сертифицирован продукт;
— информацию о сертификации;
— обозначение стандарта;
— штамп технического контроля.

2.2.2. Транспортная маркировка с указанием следующих данных:
— наименование предприятия-отправителя и его адрес;
— порядкового номера партии;
— наименования продукта;
— изготовителя;
— даты фасования (упаковки);
— массы брутто и нетто.

Допускается наносить изображение манипуляционного знака на этикетку, предназначенную для маркировки тары.

При маркировании ящиков дополнительно указывают количество единиц продукции. В каждый ящик вкладывают упаковочный лист с номером упаковщика. На верхней крышке ящика со стеклянной или керамической тарой наносят предупредительные надписи: «Хрупкое. Осторожно».

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
(Или: предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования,

предоставляемых для выполнения Работ, указан в Приложении N 1, являющемся

неотъемлемой частью Договора. Материалы и оборудование передаются

Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора

___ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) ___

(Или: предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и

оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, являющимся неотъемлемой

частью Договора (Приложение N 1). Материалы и оборудование, предоставляемые

Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней после заключения

Договора ___ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) ___

по акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Предоставленное Заказчиком

оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет _________________ (Подрядчик/Заказчик/Сторона, их предоставившая).
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет _______________ (Подрядчик/Заказчик).

3.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или: вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков)).

3.5. Качество результата Работ должно соответствовать ________________.
Вариант дополнительно при необходимости: 3.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок _______________. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

4.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. Приемка Работ

(указать место проведения приемки)

4.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Работ по Договору составляет ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей.

5.2. Оплата по Договору производится не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
(Или: в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

(Или: в следующем порядке: часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

5.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.4. Стоимость энергии и прочих неучтенных в Договоре расходов включена в цену Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от цены Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне ____________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными настоящим Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: __________________________

властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный ___ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.) ___

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.3. К Договору прилагаются:
— Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1);
— .

В соответствии с п. 2 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если договором не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

В соответствии с п. 3 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то тара и (или) упаковка должны соответствовать этим обязательным требованиям.

Договор на сортировку и упаковку товара

Договор на сортировку и упаковку товара N _____

Именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившим в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:

1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.

1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.

Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду — от загрязнений.

1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на оказание услуг по сортировке и упаковке товаров.

2.1.3. Принимать от Заказчика товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заявкой.

2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.

2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на оказание услуг не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.

2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и счет-фактуру.

2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость оказания услуг по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для оказания услуг по настоящему Договору.

2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.

2.3.3. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.4. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков оказания услуг.

2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее извещение за _____ дней до предполагаемого расторжения и оплатив стоимость фактически оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения.

3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг

3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные:

3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.

3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.

3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.

3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.

3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за предыдущий месяц.

3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на сумму оказанных услуг.

3.6. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.

3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах, а в случае невозможности устранения недостатков — определяют стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате.

3.9. Стоимость оказанных услуг, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета на осуществление предварительной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Предварительная оплата услуг производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

4.3. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

4.4. В случае если фактическая стоимость оказанных услуг окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды оказания услуг или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости услуг.

5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по «__»___________ ____ г.).

8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.

8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор на оказание услуг: ключевые ошибки, существенные условия, образец

Предельно четкие и подробные формулировки позволяют значительно снизить риск спора с партнером. Рассмотрим, в каких вопросах стороны чаще всего допускают ошибки и что забывают указать в договоре оказания услуг.

Вы узнаете:

​Максимально подробные и четкие формулировки становятся залогом снижения риска спорных ситуаций с клиентами. Остановим внимание на возможных ошибках, которые могут сопровождать договор на оказание услуг.

​Читайте по теме статью из электронного журнала

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте ? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня, Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное получить перечень выявленных нарушений!

Ключевые ошибки договора на оказание услуг

Ошибка 1. Перепутали подряд с возмездным оказанием услуг

Заглавие договора об оказании услуг у некоторых компаний звучит как «Договор подряда №». Но с позиции гражданского права возмездное оказание услуг и подряд различаются. В определенных ситуациях данные договоры могут закреплять противоположные правила. Порой со сложностями в правовой квалификации договора сталкиваются даже судьи.

Последствия. Рассмотрим пример из практики. Был оформлен договор рекламного агентства с заказчиком, по которому должны были проводиться работы по размещению плаката клиента на строительных лесах, с сохранением данной рекламы на протяжении полугода. В середине данного срока исполнитель сообщает, что плакат больше размещаться не может. Клиент обратился с судебным иском о штрафе 7.6 миллионов рублей, который и был закреплен договором по таким случаям.

Данное требование было удовлетворено судом первой инстанции, учитывая содержание элементов подряда в данном договоре. По этому правилу будет действовать право подрядчика на отказ от договора лишь при определенных обстоятельствах (в ответ на нарушения со стороны заказчика). Но данное решение было отменено судами кассационной и апелляционной инстанций – контракт был рассмотрен в качестве договора об оказании услуг. По нему у исполнителя есть право отказа в любой момент, если он возместит убытки клиенту (обычно их рассчитать и доказать крайне затруднительно). А условие о штрафе по факту отказа может игнорироваться, даже при указании в договоре об оказании услуг.

Рассмотрим и обратную ситуацию. Контракт между сторонами был назван как «договор об оказании услуг», с применением в отношении него соответствующих правил ГК РФ. По Гражданскому Кодексу, для данного договора не нужно закреплять срок предоставления услуг, поэтому эту информацию стороны не указывали. Но во время спора по договору судьями, по результатам изучения которого был сделан вывод – это договор подряда, для которого важным условием является указание срока на выполнение работ. Договор без указания данного срока заключенным считаться не будет, поэтому от исполнителя требуется возврат аванса с процентами, без права требовать принятия услуг заказчиком, получения неустойки по договору и пр.

Как правильно. Чтобы квалифицировать договор об оказании услуг между сторонами правильно, коммерческому директору необходимо учитывать его правовое определение в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Одна сторона по договору подряда обязуется выполнять определенную работу и сдать клиенту её результат. В соответствии с договором возмездного оказания услуг, от исполнителя требуется предоставление услуг, за которые заказчик должен будет заплатить. Следовательно, в договоре оказания услуг основное условие отводится самому процессу, который не всегда должен привести к определенному результату. Поэтому должна оплачиваться как раз деятельность исполнителя. По договору подряда, завершением услуг всегда должен быть определенный материальный результат, за который и обязуется платить заказчик.

Образец договора на оказание услуг

При указании в договоре и услуг, и материального результата после их выполнения (в частности, услуги исследования рынка, после которого предоставляется электронный отчет) нужно предпринять следующие действия:

1. Руководствуйтесь правильной терминологией. В частности, необходимо указать, какие именно услуги представляют собой предмет договора. Им нужно дать определение и указать подробное описание.
2. Подробно укажите требования, выдвигаемые в отношении услуг (порядок предоставления, квалификация исполнителя и пр.) – наличие этих сведений позволит убедить суд, что большое значение отводилось именно процессу предоставления услуг.
3. Должна указываться фраза «Документами, подтверждающими исполнение обязательств перед Заказчиком, являются: отчет о результатах проделанной работы…» либо «Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются выполненными после передачи Исполнителем Заказчику отчета о результатах проделанной работы». Наличие данной фразы позволит доказать, что необходим отчет в конце, не как материальный результат проведенный работы, а в качестве подтверждения должного выполнения услуг.

• Как оценить платежеспособность клиента и сократить дебиторку

Ошибка 2. Не уточнили предмет договора об оказании услуг

Нередко описание услуги ограничивается стандартной формулировкой (к примеру, «исследование рынка), из-за чего непонятными остаются её суть и нюансы.

Последствия. Предмет является значимым условием по договору возмездного оказания услуг. При нечеткой постановке предмета суд может расценить договор об оказании услуг как незаключенный, итоги рассмотрения дела зависят от стадии спора. В случае уже предоставленных услуг, с доказательством их принятия заказчиком, высока вероятность на получение оплаты. Однако нет уверенности, что исполнителю удастся добиться изначально планируемой суммы – поскольку будет взиматься оплата «по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги». Также не удастся добиться неустойки с клиента в размере, прописанном в договоре. В случае, когда услуги не были предоставлены и не приняты заказчиком, вовсе не удастся добиться их оплаты – даже в случае траты определенных средств исполнителем для выполнения работы.

Для наглядности рассмотрим пример из практики. Между сторонами был оформлен договор оказания услуг. По нему исполнитель должен был выполнить фактические и юридические действия для представления интересов заказчика, при взаимодействии с разными физическими и юридическими лицами для защиты от неправомерных действий, которые могли ограничить функционирование заказчика. Работы должны были проводиться от имени заказчика и за его счет. Стороны в дополнительном соглашении отметили – исполнитель по результатам анализа деятельности должен составить план действий для достижения целей своего клиента на условиях, которые согласованы с заказчиком.

При судебном иске исполнителя по взысканию оплаты, он встретил отказ в судах всех инстанций. Было выявлено – в самом договоре и дополнительном соглашении не было конкретизации предоставления услуг, списка документов, которые долен был предоставить заказчик для анализа, и списка действий по разработанному плану в конце.

Как правильно. Следует зафиксировать в разделе «Предмет договора» именно то действие (задачу), которое будет предоставляться во исполнение обязанностей перед заказчиком. В разделе «Обязанности сторон» её следует предельно детально описать.

Ошибка 3. Нет доказательств того, что услуги по договору были оказаны

Порой организации, которые предоставляют свои услуги для индивидуальных предпринимателей либо организаций, не составляют акт об оказании услуг, либо в нем размещается неполная информация. Составление данных актов по законодательству не является обязательным, однако их отсутствие повышает вероятность спорной ситуации – недобросовестные клиенты могут настаивать на возврате средств, которые были заплачены исполнителю, либо вовсе отказаться от оплаты услуг.

Последствия. Если исполнитель не предоставит на рассмотрение суда акт с подписью заказчику, некоторые суды могут рассматривать и прочие доказательства предоставления услуг (на основании переписки стороны, путевых листов, журнала учета, порой и показаниях свидетелей). Но полагаться на подобные факты достаточно рискованно – ведь другие суды могут и не принять эти факты за доказательства, отказав исполнителю во взыскании оплаты услуг.

Стоит подчеркнуть – данное постановление суда может быть не только в ситуации, когда прямо указано в договоре, что предоставление услуг подтверждается актом с подписью заказчика, но также в случае отсутствия упоминания данного акта в договоре вовсе. Суд может принять сторону заказчика, если исполнителем не был предоставлен подписанный акт с недочетами (из-за недостаточно детального рассмотрения услуг, подписания акта не уполномоченным сотрудником заказчика либо отсутствия ссылки на договор). Хотя даже при правильном оформлении соответствующих документов, не удастся получить оплату, если заказчик сможет доказать – фактически указанные услуги предоставлены не были.

Если говорить о примерах из практики – согласно договору, ТСЖ должно было предоставлять услуги вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки у торговой организации, а также убирать прилегающую территорию. Представители ТСЖ направили судебный иск о взыскании оплаты. Доказательством были акты выполненных работ, но они были подписаны от имени заказчика представителем другой организации, которая не выступала стороной соглашения, не было информации об адресе площадки и ссылок на реквизиты договора. Данные акты не были приняты судом во внимание.

Тогда представитель ТСЖ подчеркнул, что оформленный договор вовсе не предполагает обязательное составление акта – поэтому его отсутствие не может стать причиной отказа о взыскании оплаты. Данный довод был отвергнут судом, подчеркнув – стороны подобные акты при исполнении договора составляли и подписывали, поэтому были фактические отношения между сторонами по оформлению результатов проведенных работ каждый месяц. Постановление суда заключалось в отказе во взыскании оплаты.

Как правильно. В договоре нужно выделить особый пункт по порядку приема оказанных услуг. По закону не предусмотрена обязательная форма подобных актов, поэтому от сотрудников, их составляющих, нужно требовать следующие условия:

1. Предельно подробно указывать объем и список предоставляемых услуг.
2. Указание ссылки на реквизиты договора, к которому относится акт.
3. Указание реквизитов сторон договора, также сведений о лицах, подписывающих документы.
4. Указание даты составления акта, с контролем его подписания в срок, согласованный в договоре, или в разумный срок после предоставления услуг – в противном случае есть вероятность, что заказчик сошлется на нарушение сроков.
5. Удостоверьтесь в наличии у представителя заказчика полномочий подписывать подобные акты.

Следует помнить – благодаря наличию акта с подписью заказчика, повышается вероятность взыскания оплаты за фактически предоставленные услуги, даже при признании договора незаключенным.

Для снижения вероятности отказа в подписании акта недобросовестным заказчиком после предоставления услуг, нужно указать в договоре, что доказательством должного предоставления услуг будет односторонний акт с подписью исполнителя, при условии необоснованного отказа заказчика в принятии оказанных услуг и подписании документа.

Ошибка 4. В договоре об оказании услуг не установили требования, которым должны соответствовать услуги

Нередко возникают ситуации, когда стороны забывают указывать в договоре требования, выдвигающиеся в отношении процесса и результата оказываемых услуг. Однако данное условие является обязательным, чтобы четко понимать положения договора между заказчиком и исполнителем.

Последствия. Коммерческий директор обязательно должен помнить – претензии к качеству оказанных услуг являются вторым по популярности приемом у разных недобросовестных заказчиков (лидер в этом «рейтинге» — попытка доказать, что услуги не были предоставлены вовсе). И данная претензия является уверенным лидером по количеству спорных ситуаций, возникших с добросовестными контрагентами.

Возникшие недоразумения обусловлены излишней лаконичностью в положениях договора – заказчик может подразумевать определенные требования, но они не указываются в договоре.

Была и похожая ситуация на практике (суд принял сторону исполнителя). Предприниматель направил иск о взыскании задолженности с торговой компании за свои услуги аудита и бухучета. Заказчик во время спора объяснил, почему решил ограничиться лишь частичной оплатой – из-за несоблюдения исполнителем «правил оказания услуг», которые были утверждены президентом компании. В договоре фиксировалось требование – «при несвоевременном либо некачественном исполнении работы вознаграждение может быть снижено по усмотрению заказчика». Однако не было указания ссылки на такие правила оказания услуг. Также отсутствовали доказательства, что сам исполнитель ознакомлен с данными правилами. Поэтому по распоряжению суда необходимо было оплатить полную стоимость услуг.

Как правильно. Если ваша компания является исполнителем по договору оказания услуг, необходимо учитывать – довольно высока вероятность претензий в отношении качества услуг. Хотя большинства из таких претензий можно избежать благодаря грамотному составлению договора, с указанием требований, которым должен соответствовать процесс предоставления услуг и результат. Далее следует договориться – как должны оказываться услуги, каким должен быть результат. Это налагает определенные ограничения в отношении исполнителя – нужно придерживаться указанного требования в договоре, но снижается опасность спорной ситуации и судебного разбирательства. В договоре следует фиксировать следующие данные:

1. Список характеристик и свойств предоставляемых услуг (информация о технических параметрах, отсутствие ошибок и пр.).
2. Квалификация исполнителя (опыт, образование, наличие сертификатов и др.).

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Организация №2»
Юридический адрес:

Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившим в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:

1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.

1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.

Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду - от загрязнений.

1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на оказание услуг по сортировке и упаковке товаров.

2.1.3. Принимать от Заказчика товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заявкой.

2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.

2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на оказание услуг не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.

2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и счет-фактуру.

2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость оказания услуг по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для оказания услуг по настоящему Договору.

2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.

2.3.3. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.4. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков оказания услуг.

2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее извещение за _____ дней до предполагаемого расторжения и оплатив стоимость фактически оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения.

3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг

3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные:

3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.

3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.

3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.

3.1.5. ________________________________________________________.

3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.

3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за предыдущий месяц.

3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на сумму оказанных услуг.

3.6. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.

3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах, а в случае невозможности устранения недостатков - определяют стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате.

3.9. Стоимость оказанных услуг, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета на осуществление предварительной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Предварительная оплата услуг производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

4.3. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

4.4. В случае если фактическая стоимость оказанных услуг окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды оказания услуг или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости услуг.

5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по "__"___________ ____ г.).

8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.

8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работу, связанную с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившими в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результат работы.

1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:

1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.

1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.

Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду - от загрязнений.

1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на выполнение работ по сортировке и упаковке товаров (Приложение N ___).

2.1.3. Принимать от Заказчика товары для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Заявкой (Приложение N ___).

2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.

2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___).

2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на выполнение работ не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.

2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату выполненных работ по настоящему Договору и счет-фактуру.

2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.

2.1.9. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.2.3. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.2.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

2.2.5. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.2.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для выполнение работ по настоящему Договору.

2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.

2.3.3. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю задание Заказчика, а также сообщить следующие сведения, необходимые для корректного выполнения работы: __________________.

2.3.4. Оплачивать стоимость работ, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.5. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков выполнения работ.

2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.6. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.7. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.

2.4.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для выполнения работ по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на выполнение работ, содержащую следующие данные:

3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.

3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.

3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.

3.1.5. ___________________________________.

3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.

3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости работ, выполненных за предыдущий месяц.

3.4. Выполнение работ по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки выполненных работ.

3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением счета-фактуры на сумму выполненных работ.

3.6. В Акте сдачи-приемки выполненных работ должны быть перечислены выполненные работы и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.

3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки работ.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в выполненных работах, а в случае невозможности устранения недостатков - определяют стоимость фактически выполненных работ Исполнителем, подлежащих оплате.

3.9. Стоимость выполненных работ, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки выполненных работ, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Стоимость выполненных Исполнителем работ определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета (Приложение N ___) на осуществление предварительной оплаты работ, выполненных Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Предварительная оплата работ производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

4.3. Фактическая стоимость выполненных работ определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

4.4. В случае если фактическая стоимость выполненных работ окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды выполненных работ или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости работ, выполненных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости работ.

5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по "__"___________ ____ г.).

8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по выполнению работ по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.

8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Приложения:

9.5.1. Заявка Заказчика (Приложение N ___).

9.5.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ___).

9.5.3. Тарифы Исполнителя на выполнение работ по сортировке и упаковке товаров (Приложение N ___).

9.5.4. Счет (Приложение N ___).

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Чтобы увидеть комментарии вы должны включить JavaScript