Договор поставки строительных материалов. Договор на поставку строительных материалов

Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

• определение договора;
• порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
• положения о периодичности поставок товарного продукта;
• распорядок поставки товаров;
• разъяснение условий о доставке;
• положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
• правила приемки товара покупателем;
• разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
• правила расчета за товар;
• разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
• вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.

2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.

2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.

2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.

3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;

4.1.2. предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором;

4.2.2. осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по Договору.

5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.

5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.3. На основании Заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения, Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.

5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в Заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в -дневный срок после получения уведомления от Поставщика.

5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п.5.4., Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА

6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции и сдает его перевозчику в течение дней после получения предоплаты товара согласно п.8.1., 8.2. Договора.

6.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству не позднее календарных дней с даты получения.

7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель направляет в течение дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.

7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:

• оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной не позднее дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере % от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу решения суда.
• принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан, распорядится таким товаром не позднее дней с момента принятия его на ответственное хранение.

7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.

7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.

7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в спецификации на поставляемую партию товара не позднее дней после подачи заявки Поставщику.

8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1. настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.

8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1. Договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом, проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.

10.2.При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. .

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «» года, а в части взаиморасчетов до их полного окончания.

11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за , при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.

11.3. Если за до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот же срок.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.

12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.

Договор поставки строительных материалов (образец)

Москва «___» ____________2015 г.

ООО «Ромашка», именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Иванов А.А., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Тюльпан», именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петров А.А., действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона»,

заключили настоящий договор поставки стройматериалов (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.В соответствии с «Договором» «Поставщик» обязуется передать строительные материалы, указанные в п. 1.2 «Договора» (далее по тексту — «Имущество») в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить «Имущество» в порядке и сроки, указанные в «Договоре».

1.2.В «Спецификации имущества» (Приложение №________________________ к «Договору»), являющейся неотъемлемой частью «Договора», «Сторонами» определены:

наименование «Имущества»

количество «Имущества»

стоимость «Имущества»

1.3.»Поставщик» гарантирует, что на момент заключения «Договора», «Имущество» принадлежит «Поставщику» на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц.

1.4.Качество поставляемого «Имущества» должно соответствует требованиям соответствующих нормативов и технических регламентов, принятых для данного вида «Имущества», а также удостоверениям качества и безопасности, сертификатам соответствия.

1.5.»Имущество» должно быть затарено и упаковано для такого имущества способом, обеспечивающим сохранность «Имущества» при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных «Договором». Тара не является возвратной. Стоимость тары входит в стоимость «Имущества».

2.Срок действия договора

2.1.»Договор» вступает в силу с «___» _______2015 г. и действует до «___» _______2015 г..

3.Права и обязанности сторон

3.1.»Поставщик» обязуется:

3.1.1.Передать «Покупателю» «Имущество» в порядке и на условиях «Договора».

3.1.2.Передать «Покупателю» «Имущество», являющееся собственностью «Поставщика», полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.3.Передать «Покупателю» «Имущество», которое должно быть затарено и упаковано в соответствии с условиями «Договора».

3.1.4.Одновременно с «Имуществом» передать «Покупателю» принадлежности «Имущества», а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные «Договором» и законодательством.

3.1.5.Возместить «Покупателю» понесенные им убытки при изъятии «Имущества» у «Покупателя» третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения «Договора».

3.1.6.Письменно уведомить «Покупателя» о готовности «Имущества» к передаче в течение 7 рабочих дней с момента готовности «Имущества».

3.2.»Покупатель» обязуется:

3.2.1.Принять «Имущество» по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями «Договора».

3.2.2.Оплатить «Имущество» в порядке и в сроки, установленные «Договором».

3.2.3.Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие «Имущества».

3.2.4.Проверить соответствие «Имущества» сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять «Имущество» от транспортной организации с соблюдением соответствующих правил, регулирующих деятельность транспорта.

3.2.5.В течение 7 календарных дней со дня получения «Имущества» уведомить «Поставщика» о несоответствии «Имущества» по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям «Договора».

3.2.6.Осуществить осмотр передаваемого «Имущества» и произвести самовывоз со склада «Поставщика» в течение 7 рабочих дней со дня уведомления о готовности «Имущества» к отгрузке.

3.2.7.В случае, если «Покупатель» в соответствии с законом или «Договором» отказывается от переданного «Поставщиком» «Имущества», «Покупатель» обязан обеспечить сохранность этого «Имущества» (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить «Поставщика». Необходимые расходы, понесенные «Покупателем» на ответственное хранение подлежат возмещению «Поставщиком».

3.3.»Поставщик» вправе:

3.3.1.По своему выбору потребовать оплаты «Имущества» либо отказаться от исполнения «Договора», если «Покупатель» в нарушение «Договора» отказывается принять и/или оплатить «Имущество».

3.3.2.Приостановить передачу «Имущества» до полной оплаты всего ранее переданного «Имущества» по «Договору».

3.3.3.Потребовать от «Покупателя» оплаты «Имущества», в случаях когда «Покупатель» без установленных законом или «Договором» оснований не принимает «Имущество» от «Поставщика» или отказывается от его принятия.

3.3.4.Отказаться от исполнения «Договора» либо потребовать от «Покупателя» оплаты «Имущества», в случае невыборки «Покупателем» «Имущества» в установленный «Договором» срок после получения уведомления «Поставщика» о готовности «Имущества» к отгрузке.

3.4.»Покупатель» вправе:

3.4.1.Отказаться от «Имущества», если «Поставщик» не передает или отказывается передать «Покупателю» в течение 7 календарных дней со дня обращения «Покупателя» относящиеся к «Имуществу» принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями «Договора».

3.4.2.Отказаться от исполнения «Договора», если «Поставщик» отказывается передать «Покупателю» «Имущество».

3.4.3.Отказаться от переданного «Имущества» и от его оплаты, а если «Имущество» оплачено, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если «Поставщик» передал «Покупателю» в нарушение условий «Договора» меньшее количество «Имущества», чем определено «Договором». Возврат денежных средств осуществляется «Поставщиком» в течение 7 банковских дней со дня получения соответствующего требования «Покупателя» аналогичным оплате по «Договору» способом.

3.4.4.При передаче «Поставщиком» «Имущества» ненадлежащего качества, в соответствии с условиями «Договора», если «Поставщик» не заменит «Имущество» ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору «Покупателя»:

— безвозмездного устранения недостатков «Имущества» в течение Срок календарных дней;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков «Имущества» в течение Срок дней.

3.4.5.В случае существенного нарушения «Поставщиком» требований к качеству «Имущества» (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

— отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возврата уплаченной за «Имущество» денежной суммы;

— потребовать замены «Имущества» ненадлежащего качества Имуществом, соответствующим условиям «Договора».

3.4.6.В случае передачи некомплектного «Имущества» по своему выбору потребовать от «Поставщика»:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования «Имущества» в течение 7 дней со дня получения «Поставщиком» указанного требования. Если «Поставщик» в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования «Покупателя» о доукомплектовании «Имущества», «Покупатель» вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного «Имущества» на комплектное;

— отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.4.7.Уведомив «Поставщика», отказаться от принятия «Имущества», поставка которого просрочена. При этом «Имущество», поставленное до получения «Поставщиком» уведомления, «Покупатель» обязан принять и оплатить.

3.5.»Стороны» пришли к соглашению, что обязанность по страхованию «Имущества» на сумму 100000 (сто тысяч рублей ноль копеек) рублей лежит на «Поставщике». Договор страхования должен быть заключен до осуществления «Поставщиком» передачи «Имущества». Страховая премия включена в стоимость «Имущества». Выгодоприобретателем по договору страхования является «Поставщик».

4.Порядок поставки имущества

4.1.При возникновении необходимости поставки очередной партии товаров «Покупатель» подает заявку «Поставщику», содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемого «Имущества», а также сроки их поставки.

4.2.Поставка «Имущества» осуществляется «Поставщиком» путем отгрузки «Покупателю».

4.3.Место передачи «Имущества»: (адрес).

4.4.»Имущество» до места передачи доставляется силами перевозчика.

4.5.Стоимость доставки «Имущества» включена в стоимость «Имущества» по «Договору».

4.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения «Имущества» переходит на «Покупателя» с момента, когда «Поставщик» передал «Имущество» перевозчику в порядке, предусмотренном «Договором».

4.7.Право собственности на «Имущество» по «Договору» возникает у «Покупателя» со дня получения «Имущества» «Покупателем».

4.8.»Имущество» должно быть передано «Покупателю» в соответствии с условиями «Договора» в срок до 7г.

4.9.Досрочная поставка «Имущества» может производиться только с письменного согласия «Покупателя».

4.10.Подтверждением факта передачи «Имущества» является подписание между «Поставщиком» и «Покупателем» или их уполномоченными представителями акта приема-передачи «Имущества», составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.

5.Порядок расчетов

5.1.Оплата по «Договору» осуществляется в течение 7 банковских дней со дня получения «Покупателем» «Имущества» в соответствии с условиями «Договора» в сумме 1200000 (один миллион двести тысяч рублей ноль копеек) руб., в т.ч. НДС 18% в сумме 183050,85 (сто восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей восемьдесят пять копеек) руб.

5.2.Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Покупателем» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Поставщика». При этом обязанности «Покупателя» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком «Покупателя» со счета «Покупателя».

6.Ответственность сторон

6.1.»Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

6.2.Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

6.3.Ответственность «Поставщика»:

6.3.1.В случае несвоевременной поставки «Поставщиком» «Имущества» либо его части «Покупателю» в соответствии с условиями «Договора», в т.ч. по количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту), «Поставщик» обязуется выплатить «Покупателю» пени из расчета 0,2 процентов от стоимости недопоставленного «Имущества» за каждый день просрочки, но не более Ограничение неустойки процентов.

6.3.2.В случае нарушения «Поставщиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2 «Договора», приведшее к изъятию «Имущества» у «Покупателя» третьими лицами, «Поставщик» кроме компенсации убытков «Покупателю», предусмотренной п. 3.1.5 «Договора», обязуется выплатить «Покупателю» штраф в размере 1 процентов от стоимости изъятого третьими лицами «Имущества».

6.3.3.В случае нарушения «Поставщиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.1.6 «Договора», «Поставщик» обязуется выплатить «Покупателю» штраф в размере 10000 руб. от стоимости готового к передаче «Имущества».

6.4.Ответственность «Покупателя»:

6.4.1.В случае отказа «Покупателя» от приема «Имущества» в нарушение п. 3.2.1 «Договора», «Покупатель» обязуется выплатить «Поставщику» штраф в размере 10000 процентов от стоимости такого «Имущества».

6.4.2.В случае несвоевременной оплаты «Покупателем» «Имущества» либо его части в соответствии с условиями «Договора», «Покупатель» обязуется выплатить «Поставщику» пени из расчета 0,2 процентов от стоимости несвоевременно оплаченного «Имущества» за каждый день просрочки, но не более __________________ процентов.

7.Основания и порядок расторжения договора

7.1.»Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

7.2.Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение 7 календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

7.3.»Поставщик» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

7.3.1.Если «Покупатель» в нарушение «Договора» отказывается принять и/или оплатить «Имущество» 2 или более раз.

7.3.2.Если «Покупатель» в нарушение «Договора» неоднократно не осуществляет выборку «Имущества».

7.4.»Покупатель» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:

7.4.1.Если «Поставщик» в соответствии со сроками, предусмотренными п. 3.4.1 «Договора», не передает «Покупателю» относящиеся к «Имуществу» принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями «Договора».

7.4.2.Если «Поставщик» отказывается передать «Покупателю» «Имущество».

7.4.3.Если «Поставщик» передал «Покупателю» в нарушение условий «Договора» меньшее количество «Имущества», чем определено «Договором».

7.4.4.Существенного нарушения «Поставщиком» требований к качеству «Имущества» (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

7.4.5.Если «Поставщик» в указанный в п. 3.4.6 «Договора» срок не выполнил требования «Покупателя» о доукомплектовании «Имущества».

7.4.6.Неоднократного нарушения «Поставщиком» сроков поставки «Имущества».

7.4.7.Если «Поставщик», в нарушение требований п. 3.1.2 «Договора», передал «Покупателю» «Имущество», обремененное правами третьих лиц.

8.Разрешение споров из договора

8.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» не является для «Сторон» обязательным.

8.2.Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 12 «Договора».

8.3.Направление «Сторонами» претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 «Договора» не допускается.

8.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет Срок рассмотрения рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5.Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде ____________________ .

9.Форс-мажор

9.1.»Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

9.2.»Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее 7 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3.»Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

10.Прочие условия

10.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

11.Список приложений

11.1. Приложение №________________________ - «Спецификация имущества» — «Спецификация строительных материалов».

12.Адреса и реквизиты сторон

«Поставщик»: юридический адрес — ________________________; почтовый адрес — ________________________; тел. — ________________________; факс — ________________________; e-mail — ________________________; ИНН — ________________________; КПП — ________________________; ОГРН — ________________________; р/с — ________________________ в ________________________ к/с ________________________; БИК ________________________.

«Покупатель»: юридический адрес — ________________________; почтовый адрес — ________________________; тел. — ________________________; факс — ________________________; e-mail — ________________________; ИНН — ________________________; КПП — ________________________; ОГРН — ________________________; р/с — ________________________ в ________________________ к/с ________________________; БИК ________________________.

13.Подписи сторон

13.1.От имени «Поставщика» __________ Ф.И.О.

13.2.От имени «Покупателя» __________ Ф.И.О.

Работа на строительной площадке должна вестись постоянно. В случае возникновения недостатка материалов могут сорваться сроки сдачи объекта. Важную роль в сфере обеспечения достаточного количества сырья играет договор поставки строительных материалов.

При оформлении данного контракта стороны должны согласовать следующие положения.

Поставщик обязуется доставить и передать в собственность покупателя различные строительные материалы. Покупатель обязуется их принять и оплатить.

Если договор предусматривает разовую покупку конкретного стройматериала, то его характеристики можно указать прямо в этом разделе. В ситуации, когда приобретаются товары широкой номенклатуры или планируется заказ конкретных материалов в течение длительного периода времени, тогда точный перечень продукции уточняется в спецификациях.

Обратите внимание! Возможна ситуация, когда лица действуют без подписания дополнительных соглашений. Тогда отгрузка осуществляется по заявкам, направляемым по согласованному каналу связи (например, по факсу) за определённый срок до предполагаемой даты отгрузки (за 5 рабочих дней).

Порядок расчётов и стоимость

Стоимость товара должна включать в себя все расходы поставщика, в том числе упаковку и транспортировку. Цена товара фиксируется в подписываемых спецификациях или в прайс-листе, если отгрузка производится по заявке.

В данном разделе следует отразить:

• Срок исполнения обязательств по оплате;
• Порядок оплаты (обычно это перечисление средств на расчётный счёт поставщика);
• Какая дата будет считаться днём исполнения обязательств: день исполнения платёжного поручения банком или день зачисления денег на счёт продавца.

Обратите внимание! Стороны также оставляют оговорку о том, что иной порядок оплаты может быть предусмотрен в спецификации. Тогда у них будет свобода действий при подписании дополнений к договору.

Условия поставки

Поставка стройматериалов осуществляется партиями. Одна партия – группа товаров, перечисленная в спецификации. Стороны могут согласовывать порядок поставки через отгрузочные разнарядки (заявки).

Следует указать, разрешается ли досрочная поставка и разделение одной партии на несколько мелких. У поставщика может появиться возможность доставить часть товара раньше. Продавец указывает, устроит ли его такое исполнение обязанности контрагентом.

Существует 2 варианта определения места поставки. Первый – передача товара по месту нахождения поставщика или его склада. Стройматериалы забирает работник покупателя или перевозчик. Второй вариант – доставка товара до склада покупателя или до строительной площадки за счёт продавца.

Обратите внимание! Место назначения указывается как можно точнее. Если у объекта нет адреса, то следует описать его место нахождения через ориентиры или направление (например, 3 километра на юго-восток от села Бельдяжки).

Вместе с грузом поставщик передаёт документацию: накладную, счёт-фактуру, сертификат государственного образца (если это требуется).

Вид транспорта может определяться сторонами отдельно. Обычно транспортировка производится грузовыми автомобилями, и оговаривать дополнительно это условие не требуется, так как иного экономически целесообразного способа доставки нет.

Порядок приёмки

Датой поставки считается день проставления покупателем отметки о получении товара в накладной. Приёмка по количеству и качеству осуществляется в соответствии с установленными ГОСТами, действующими на территории РФ.

При обнаружении строительных материалов, не соответствующих обычным требованиям по качеству, покупатель направляет по установленным каналам связи сообщение поставщику. Сделать это он должен в строго отведённый срок (например, в течение 3-х рабочих дней).

После этого на место хранения стройматериалов прибывает представитель продавца, чтобы составить акт о недостатках товара. Когда документ подписан, согласовывают порядок замены некачественного товара. Поставщику необходимо за свой счёт забрать уже поставленные строительные материалы и привести новые.

Срок действия договора

Подобные соглашения заключаются на один год с возможностью пролонгации, если ни одна из сторон не изъявит в письменном виде желания прекратить отношения.

Также стороны устанавливают, что соглашение действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Например, оформлен заказ на очередную поставку, но продавец не успел его выполнить. Или товары были отгружены, но оплата не была произведена. В такой ситуации контрагент должен исполнить свою обязанность в соответствии с положениями договора.

Ответственность

Покупатель выплачивает неустойку за каждый день задержки оплаты стройматериалов. С поставщика неустойка взыскивается при нарушении сроков отгрузки, несоблюдении согласованного ассортимента, замены товаров ненадлежащего качества.

Форс-мажор

Со сторон снимается ответственность, если причиной неисполнения обязательств послужили стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные конфликты и другие обстоятельства непреодолимой силы, наступление которых они не могли предвидеть.

Прочие условия

Изменения и дополнения к договору вступают в силу после подписания представителями обеих сторон. Все уведомления и заявки направляются способом, установленным договором.

Обратите внимание! Стороны обязуются решать разрешать все спорные и конфликтные ситуации путём ведения переговоров. Если же это не дало результата, то поставщик или покупатель могут обратиться в суд.

Реквизиты и подписи сторон

Для поставщика и покупателя указывается официальное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного подписывать договор.

Спецификация к договору

В большинстве случаев точный перечень продукции уточняется сторонами в приложениях договору. В самом соглашении описывается лишь примерный перечень сведений, указываемых в спецификации.

Покупатель направляет менеджеру заявку на приобретение стройматериалов. Специалист уточняет их наличие, цены по действующему прейскуранту, уточняет сроки поставки и формирует спецификацию. Далее документ подписывается обеими сторонами, после чего вступает в силу.

Покупателю следует точно указывать в спецификации все характеристики товара, имеющие значение. В том числе цвет, ассортимент, размер, производителя, стоимость одной единицы и всей партии и так далее. В приложении может быть указан иной порядок поставки (новый адрес или другой срок исполнения обязательств) и оплаты.

Отсрочка платежа

Если стороны связывает давнее сотрудничество или экономическое положение заказчика не вызывает опасений, поставка может осуществляться с отсрочкой платежа.

В таком случае покупатель производит оплату за каждую партию товара в течение определённого временного промежутка после принятия строительных материалов по накладной. Для продавца это не выгодно, так как ему приходится замораживать свой оборотный капитал.

Кроме того, у строительной компании могут возникнуть трудности с исполнением обязательств перед подрядчиками и поставщиками. Забрать материалы назад у продавца не будет никакой возможности.

Чаще всего организации договариваются об оплате 50/50. Половину стоимости покупатель перечисляет авансом, а вторую часть – после исполнения продавцом обязанности по поставке строительных материалов.

При исполнении договора поставки строительных материалов большую роль играет деловая практика. При большом обороте товаров нередко возникают задержки с оплатой, недопоставки, отгрузки товаров ненадлежащего качества. Все эти вопросы следует оперативно решать, не прибегая к претензионной работе и судебной защите.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.

1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:

• стоимость продукции;
• стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
• транспортные расходы;
• налог на добавленную стоимость;

2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.

2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.

3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.

3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.

3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:

• счет-фактуру – 1 экз.
• товарную накладную – 1 экз.

3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.

3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.

3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

• Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
• Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.

3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.

4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.

4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.

5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.

5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.

8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.

8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.