Исполнительная. Акты для договоров Как проектировщику правильно написать письмо заказчику

Главная / Бизнес

Однако, в ряде ситуации, отсутствие своевременного согласования замены материалов (в письменном виде) может привести и приводит с тому, что если материалы не согласованы заранее, то Заказчик откажется принимать выполненные работы, потребует "все демонтировать" и "сделать заново", использовать те материалы, которые были предусмотрены начальной сметой и/или техническим заданием.

Очевидно, что такая "доработка" не входила в планы Подрядчика, более того, замена была согласована, но устно, без письменного ее подтверждения. Однако, это не воспринимается теперь Заказчиком как надлежащий довод, более того, раз работы не приняты, фиксируется просрочка в выполнении работ, что влечет за собой применение санкций, пеней за просрочку или штрафов за отступление от технического задания, ведь примененные материалы этим техническим заданием изначально предусмотрены не были.

Причин для замены материалов может быть несколько:

  • Это и "снятие с производства" материала, зафиксированного в смете и/или в техническом задании. Как правило сметы составляются на основании расценок, которые могут содержать материалы уже давно не выпускающиеся производителями.
  • Также причиной для замены материала может стать невозможность своевременно изготовить, доставить и использовать этот материал. Тогда строительная компания вынуждена искать, покупать, доставлять на объект и использовать аналоги, которые есть в продаже, для того, чтобы не сорвать сроки окончания работ.
  • Также причиной для замены материала может стать невозможность применения заменяемого материала по технологическим причинам, или его параметры не подходят под параметры объекта, ТЗ или проектных решений.
  • Очевидно, что причиной для замены материала может быть и более низкая стоимость заменяющего материала, при сопоставимых технических характеристиках.

В любом случае, для согласования и фиксации факта согласования замены материалов необходимо выполнить ряд действий, оформить и отправить Заказчику письмо по замене материалов, получить от Заказчика согласие на эту замену.

Причем важно это сделать еще до того, как данные материалы будут использованы, в идеале даже до того, как заменяющие материалы будут куплены или доставлены на объект.

Письмо по согласованию замены материалов составляется на основе "стандартных" принципов.

В нем необходимо указать как заменяющие, так и заменяемые материалы, их количество, разделы технического задания, которыми предусмотрено применение заменяемых материалов.

Разумеется, для того, чтобы повысить вероятность согласования, необходимо обосновать замену.

Можно использовать стандартную формулировку "в связи с производственной необходимостью", а также обязательно обозначить то, что заменяющие материалы ничем не уступают заменяемым (даже их превосходят, по своим характеристикам) и не ухудшат качество результатов работ.

К данному письму желательно приложить паспорта на заменяющие материалы, при необходимости все данные оформить в виде таблицы, особенно если материалов много. Формат таблицы стандартен. Заменяемый материал, заменяющий материал, преимущества заменяющего материала, отметка о том, что характеристики заменяющего материала не уступают характеристикам заменяемого, обоснование замены.

Также в это письмо можно включать, при необходимости формулировку о безусловном акцепте заказчиком замены материалов, если, к примеру, в пятидневный период, от Заказчика не поступит оформленного отказа от замены материалов. Это позволит нивелировать риски, вызываемые несвоевременным ответом Заказчика на это согласовательное письмо.

Таким образом, своевременное согласование замены материалов позволит не только оформить эту замену, но и оградить себя от неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием согласовательных действий.

В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, а также в случае, если заказ размещается у единственного поставщика в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

Замена материала, согласование с заказчиком

Я сам этим не занимаюсь, но для человека который согласовывает материал (кабинет через 4-е двери) со стороны Заказчика его это устраивает и руководство тоже (Кстати указываются и сроки поставки не более…..

чем и материал должен быть в свободной продаже) Слишком умный для адекватности Сообщение отредактировал Умник — Среда, 14.03.2012, 19:16 Galina53 Дата: Четверг, 15.03.2012, 05:52 | Сообщение # 9 Генералиссимус Кемерово Награды: 242 Группа: Проверенные Город: Кемерово Сообщений: 11643 Репутация: 207 Статус: Offline Quote (Умник) Подрядчик произвел самовольную замену материала, предварительно не согласовав с Заказчиком Подрядчик пока еще ничего не произвел, он только Quote (marietta) просит заменить один ресурс на другой.

Пример письма о замене оборудования

Внимание

Подскажите, может ли подрядчик в коммерческих структурах заменить материал без согласования? точнее одного производителя на другой.


ГК, статья 754: «2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.» еще вопрос: ответственность подрядчика (строителя) за «корявый» проект? т.е.
допустим в проекте опечатались или заложили устаревшее оборудование. строитель все сделал как по проекту, заведомо зная что это большой «касяк» iceguy, а почему — это? давай те без … сейчас говорю про абстрактный объект конкретно: кабель ВВГ (разрешен только скрытно или на улице), а им прокладывают в детских садах что нарушает федеральные законы.

Что делать подрядчику, если потребовалось заменить один материал на другой

Субподрядчик обратился с просьбой заменить одну плитку на другую даже дешевле (Вроде бы все хорошо…и надо соглашаться)…..однако по факту оказалось что эта плитка есть у субчика (осталась с другого объекта, но не в полном объеме) а докупить нет возможности, завод такую плитку больше не выпускалПРОСЬБА БЫЛА ОТКЛОНЕНА Слишком умный для адекватности Linda Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:10 | Сообщение # 11 Полковник Москва Награды: 8 Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 222 Репутация: 5 Статус: Offline Консультации МЦЦСВопрос: (30-01-2008)Здравствуйте!Монтажная организация выполняла сантехнические работы в дошкольном учреждении.


Затем по согласованию с Заказчиком было принято решение о замене материалов на 40% в пределах сметной стоимости.

Инфо

При этом объем работ не изменился, поменялись только материалы.


Заказчик эту замену согласовал.

Как правильно оформлять документацию по заменам работ к сметам?

А с кем у строителей договор-то? Если проектировщики на генподряде, а конкретного строителя берут на субподряд — то у строителей договор с проектировщиками, т.е., строители согласовали со своим заказчиком.


Важно

А про инвестора, который генподрядчику деньгу платит, они знать не знают и знать не хотят, это головная боль генподрядчика с инвестором все согласовывать.Если же инвестор заказывает отдельно проект, отдельно стройку — тогда да.Вообще, к строителям чертежи должны приходить со штампом «в производство работ».


И вот тот, кто этот штамп ставит и в нем расписывается — и должен все согласовывать.

Письмо согласование замены материалов

Первоначальные данные Заказчик отказывается оплачивать произведенные работы, обосновывая это тем, что работы были проделаны… 23.06 ’10 Пластиковые трубопроводы из ПВДФ — единственное решение для транспортировки хлора.
Трубы ПВДФ на сайте Афинара-ПТ. 24.11 ’10 В здании СЭБ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» введена в эксплуатацию централизованная система кондиционирования воздуха… 16.11 ’12 Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства — кровельное покрытие.
К нему предъявляются самые высокие требования… 14.06 ’13 Текущая ситуация: выполнены дополнительные работы, но вовремя они не согласовались. 16.09 ’11

Очень часто хозяева квартир задумываются о замене старых окон на новые металлопластиковые окна уже после окончания ремонта… 14.06 ’13 Реализация Пошаговая инструкция.

Образцы применяемых в данном случае документов (писем).

СМР (работы + материал) стала больше на 10%, материал может взлететь и на 60% а общая сумма не вырасти и на 5% Слишком умный для адекватности Сообщение отредактировал Умник — Пятница, 16.03.2012, 17:48 Galina53 Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:48 | Сообщение # 13 Генералиссимус Кемерово Награды: 242 Группа: Проверенные Город: Кемерово Сообщений: 11643 Репутация: 207 Статус: Offline Linda, для чего вы здесь привели эту цитату из Quote (Linda) Консультации МЦЦС, если в вопросе marietta речь идет о замене одного материала на другой, Quote (marietta) без изменения сметной стоимости? Hadgime Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:17 | Сообщение # 14 Генерал-лейтенант Санкт-Петербург Награды: 4 Группа: Проверенные Город: Санкт-Петербург Сообщений: 565 Репутация: 2 Статус: Offline В продолжение темы Quote (marietta) порядок согласования замены материалы Был заключён гос.

контракт на кап.рем.

Письмо согласование замены материалов образец

МЧС России

  • Деятельность
  • Законодательство
  • Гражданская защита
  • Гражданская оборона
  • Добровольная пожарная охрана
  • Трудоустройство и обучение
  • Работа с обращениями граждан
  • Межведомственное взаимодействие
  • Социальная защищенность сотрудников МЧС России
  • План-график размещения заказов ЦРЦ МЧС России
  • Итоги деятельности РЦ
  • Полезная информация
  • Статистика
  • Кассовое исполнение
  • Статистика пожаров, происшествий и ЧС
  • Новости
  • Пресс-центр
  • Пресс-релизы
  • Анонсы
  • Интервью
  • Фото-видео архив

Актуально Паводок, половодье и наводнение - в чем разница? 09 Апреля 16:00 Весна время природных катаклизмов, связанных с ростом уровня воды в реках.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 — Четверг, 15.03.2012, 05:52 Умник Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:03 | Сообщение # 10 Генерал-майор Москва Награды: 3 Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 328 Репутация: 6 Статус: Offline Quote (СМЕТАНКА53) Подрядчик пока еще ничего не произвел, он толькоQuote (marietta)просит заменить один ресурс на другой Пусть свою просьбу изложит письменно. У нас в конторе такое было.

Письмо согласование замены материалов образец причина

Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 4.1. Цена государственного или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных частями 6, 6.2 и 6.3 настоящей статьи. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной государственным или муниципальным контрактом. (часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ) 6.

У меня коммерческая структура — и, естественно, все гораздо упрощенней. Я выложу акт и письмо, но, повторяю еще раз, Акт я приспособили под выполнение. А в письме оставила только ключевые фразы. Прикрепления: 5608280.doc(38.0 Kb) · 0659637.doc(32.5 Kb) Скучно бывает только скучным людям. Camilla Дата: Вторник, 16.11.2010, 11:26 | Сообщение # 12 Генерал-полковник Награды: 38 Группа: Проверенные Сообщений: 955 Репутация: 31 Статус: Offline naduxa, сначала письмо от заказчика….потом на его основе новая смета (без изменения стоимости, например), потом к ней ведомость перераспределения (справа то,что было, слева — то что стало и столбец разницы в текущих ценах)…..вот и все….см.МДС 11-18.2005…мож там что нароете…. Гранд-смета 6.0.6 Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Акт на замену одного вида работ на другой.

Замена материала, согласование с заказчиком

Можете даже одну из работ со знаком минус поставить, что бы видна была сумма разницы. Добавлено (16.11.2010, 10:25) если не госы город Владимир! Rin Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:33 | Сообщение # 7 Генералиссимус Санкт-Петербург Награды: 33 Группа: Проверенные Город: Санкт-Петербург Сообщений: 1301 Репутация: 16 Статус: Offline naduxa, я делала так: сначала писала письмо Заказчику с просьбой согласовать замену того на это в рамках текущего договора, а потом писала Акт в произвольной форме, что было это, а стало то… Акт могу кинуть, но эта форма у меня ща приспособлена под выполнениехотя переделать несложно.
ну и письмо тоже могу предоставить. Правда там на замену материала. Ну да не страшно — переделать можно Скучно бывает только скучным людям.

Что делать подрядчику, если потребовалось заменить один материал на другой

Образцы (шаблоны) писем В ТЗ (техзадании) и в ЛСМ (локальном сметном расчете(ах)) указаны разные материалы и/или работы, Подрядчику не ясно, какой именно использовать материал, какие именно выполнять работы, просьба разъяснить. Работы по контракту (договор подряда) приостановлены по причине, которая от Подрядчика не зависит. Подрядчик официально (письменно) уведомляет от этом Заказчика.

Скрытые работы по контракту выполнены подрядчиком, необходимо их принять (т.е. освидетельствовать) Образец искового заявления потребителя о замене мобильного телефона ненадлежащего качества и взыскании неустойки «. «. 20. г. я приобрел в магазине. (наименование торговой организации - ответчика) мобильный телефон (указать марку модели по цене. рублей. Факт покупки и уплаты цены товара подтверждается. (товарным, кассовым чеком или др. документом, удостоверяющим факт и условия покупки). Однако спустя.

Как правильно оформлять документацию по заменам работ к сметам?

Авансовый отчет, форма АО-1 — бланк, образец Если работа носит сложный технологический характер, подготовка задания может потребовать от заказчика дополнительных временных затрат.Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-либо нормативный документ, определяющий порядок согласования замены материалы с заказчиком. Бланки для регистрации и снятия с регистрационного учета Например, в интересах подрядчика согласовать условие о передаче задания по двустороннему акту, чтобы в случае спора иметь надлежащие доказательства выполнения работы., пример формулировки условия: До истечения конечного срока составления задания оно должно быть передано заказчику. Приемка осуществляется по акту, подписанному сторонами., задание, разработанное подрядчиком, станет частью договора и обязательным для исполнения сторонами только после его утверждения заказчиком (ст.


307, ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ).

Письмо на замену материала образец

Важно

Согласование Согласовать замену одного материала на другой (обмен письмами). Обоснование Иногда в сметах содержатся ссылки на использование материалов, которых уже не существует, разумеется, Подрядчик должен использовать.Но главный вопрос — у вас есть проект (рабочик чертежи)? Если есть, то он для вас старший коллега и только он прав. Тюленин, А как же тогда усредненные расценки по МДС и ст 754.


По ГК РФ. Нет, проекта у нас нет. Добавлено 10:09) Я просто хотела уточнить, сможет ли бухгалтерия списывать применительно материалы, использованные в строительстве, если они не совпадут со сметой? Тогда как строить собираетесь? А метод усреднения не распространяется напр-р, на прочностные характеристики бетона или на количество жил кабеля и их сечение. Сможет. А если не сможет, то у вас плохой бухгалтер. Следопыт, Вы бы привели конкретный.

Согласование материалов с заказчиком образец

Работаю в А0 Natusya Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:03 | Сообщение # 3 Полковник Владимир Награды: 2 Группа: Проверенные Город: Владимир Сообщений: 164 Репутация: 5 Статус: Offline Согласна с кодировщиком, но если проекта нет, если заказчик решил, то он должен писать Вам письмо,нк уж если не хочется ему писать, просто пишите в связи с тем то тем то прошу внести изменения…. на фирменном бланке, №, обязательно зарегистрируйте этот документ город Владимир! naduxa Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:07 | Сообщение # 4 Полковник Санкт-Петербург Награды: 13 Группа: Проверенные Город: Санкт-Петербург Сообщений: 218 Репутация: 18 Статус: Offline кодировщик, Natusya, вот любит наш брат сказать, как должно быть! А кто сказал, что проект ваапще есть, есть утвержденная смета и заказчик требует акт, который сам себе плохо представляет, т.е.

Составить письмо о замене материалов и работ образец

Подскажите, может ли подрядчик в коммерческих структурах заменить материал без согласования? точнее одного производителя на другой. ГК, статья 754: «2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.» еще вопрос: ответственность подрядчика (строителя) за «корявый» проект? т.е. допустим в проекте опечатались или заложили устаревшее оборудование. строитель все сделал как по проекту, заведомо зная что это большой «касяк» iceguy, а почему — это? давай те без … сейчас говорю про абстрактный объект конкретно: кабель ВВГ (разрешен только скрытно или на улице), а им прокладывают в детских садах что нарушает федеральные законы.
Согласование материалов с заказчиком образец При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких. Действия Подрядчика, если необходимо заменить материалы Направление, действия, содержание, формулировка, событие, прописать событие, в ходе выполнения работ возникла необходимость в замене одного материала на другой. Дата события, прописать дату договора (обязательно дата когда возникла необходимость заменить материал.

Прогноз, если действия не согласованы, прописать то, что может произойти, если не согласовать. Возможны ухудшение качества результатов работ, дополнительные расходы, невозможность использовать объект и т.п. Что надо Подрядчику, прописать необходимые для Подрядчика действия или результаты.

Письмо по замене материала на объекте

Первоначальные данные Заказчик отказывается оплачивать произведенные работы, обосновывая это тем, что работы были проделаны… 23.06 ’10 Пластиковые трубопроводы из ПВДФ — единственное решение для транспортировки хлора. Трубы ПВДФ на сайте Афинара-ПТ. 24.11 ’10 В здании СЭБ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» введена в эксплуатацию централизованная система кондиционирования воздуха… 16.11 ’12 Одна из самых дорогостоящих составляющих строительства — кровельное покрытие. К нему предъявляются самые высокие требования… 14.06 ’13 Текущая ситуация: выполнены дополнительные работы, но вовремя они не согласовались.
16.09 ’11 Очень часто хозяева квартир задумываются о замене старых окон на новые металлопластиковые окна уже после окончания ремонта… 14.06 ’13 Реализация Пошаговая инструкция. Образцы применяемых в данном случае документов (писем).
Поступило предложение от Подрядчика о замене линолеума на плитку керамогранит (согласен что не совсем эквивалент), эта идея нам понравилась, мы согласовали, работы выполнены (без изменения стоимости гк). Вопрос, как теперь грамотно провести эту замену по документам? Что указывать в КС-2? Что предмет контракта согласно 94-ФЗ изменению не подлежит, дело ясное, но ситуация уже случилась, что по Вашему Уважаемые форумчане можно сделать? Hadgime, уменьшить стоимость выполненных работ без изменения качества (документально) и изменение в проект … а и помолится обязательно,может обойдется)))) Hadgime, т.к. эту идею ваше начальство одобрило в письменном виде, пусть и берет ответственность на себя. а из личного опыта — изменения в гос.контракте мы оформляли и доп соглашением и лучше конечно чтобы там было уменьшение по стоимости. дела смету на доп.

Внимание

Спасибо за Васю! кодировщик Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:23 | Сообщение # 5 Генералиссимус Санкт-Петербург Награды: 42 Группа: Проверенные Город: Санкт-Петербург Сообщений: 1752 Репутация: 50 Статус: Offline naduxa, как я понимаю заказчик «гос.» Сейчас в СПб по программе фонда содействия реформированию ЖКХ проводятся кап.ремонты в жилищном фонде. Контракты заключены по результатам аукционов. Для внесения изменений делается исполнительная смета и к ней сопоставительный акт в табличной форме(по позициям), утверждаются заказчиком, визирует технадзор и все… Работаю в А0 Natusya Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:25 | Сообщение # 6 Полковник Владимир Награды: 2 Группа: Проверенные Город: Владимир Сообщений: 164 Репутация: 5 Статус: Offline Это оформляется в произвольной форме, в виде письма(напишите акт, а не письмо) №..

И учились оформлять эти реквизиты. Чтобы закончить тему, разберем сегодня лист согласования документа. Его оформление допускает ГОСТ Р 6.30-2003. Подчеркнем сразу: каждая компания сама разрабатывает свой лист согласования по той простой причине, что штатная структура и состав согласующих лиц у всех разный. Образец листа согласования показать можно, что и сделано в этой статье. Сделать же универсальный, подходящий для всех и при этом качественный и облегчающий работу исполнителя – вряд ли.

Общая информация о листе согласования

Пункт 3.24. ГОСТа Р 6.30-2003 говорит о том, что «возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования». А если возможно, то давайте разберем, что такое лист согласования и внимательно рассмотрим его заполненный образец.

Лист согласования является неотъемлемой частью того документа, к которому относится и храниться должен а) вместе с ним, б) в течение того же срока. Если один из экземпляров документа выходит из организации (например, если это договор), то копия листа согласования контрагенту не отправляется, ему будет достаточно подписи генерального директора.

ЛС всегда бумажный! На нем должны быть проставлены собственноручные подписи согласующих лиц. Электронные листы согласования тоже бывают, но они уже содержат визы согласования, проведенного в электронном виде. Если в компании не практикуется, то лист согласования распечатывается на бумаге и прикладывается к бумажному же проекту документа.

Составляем лист согласования

Лист согласования представляет собой обычную таблицу:

Из наименования граф вполне понятно, что в них содержится, останавливаться на этом не будем. Единственный вопрос, который может возникнуть: нужно ли вообще писать здесь вариант «не согласовано», если рано или поздно исполнитель устранит все ошибки и проект документа получит свое «добро»? По моему мнению, оставить нужно. Вот для чего: бывает так, что согласующее лицо принципиально против того, чтобы этот проект был подписан директором и превратился в полноценный документ. Поэтому он будет писать «н/с» всегда. Независимо от того, подпишет ли генеральный документ или нет, позиция СЛ будет задокументирована на листе согласования.

Таблица на листе согласования предваряется общей информацией о согласуемом проекте: что это за документ, какой отдел отвечает за него, кто является куратором и т.п. В результате «шапка» листа согласования выглядит так, как в примерах ниже.

Вносим согласующих лиц

Если вы хотите сделать универсальный лист согласования для своей компании, то в таблице нужно перечислить всех согласующих лиц, какие только есть. Причем начать с тех, кто смотрит абсолютно все проекты документов. Это могут быть:

  • руководитель структурного подразделения – его виза вообще является «выпускающей» проект на согласование в другие отделы;
  • начальник юридического отдела – он проводит правовую экспертизу всех документов;
  • финансовый директор – согласует экономическую часть;
  • главный бухгалтер – смотрит все проекты, где участвуют платежи;
  • начальник отдела делопроизводства (или секретарь) – следит за тем, чтобы все реквизиты документа были оформлены правильно

Затем причисляются те должностные лица, кто согласует только некоторые проекты документов – те, что входят в зону их компетенции.

Такой лист согласования выглядит следующим образом:

Рисуя таблицу, нужно оставлять каждому согласующему лицу побольше места для возможных замечаний.

Как работать с листом согласования?

Готовый лист согласования должен быть доступен всем работникам организации в локальной сети. Подготовив свой проект, исполнитель (куратор) распечатывает лист, заполняет «шапку» и отмечает СЛ, визы которых должен получить. После этого с проектом документа и с листом согласования обходит всех по очереди. Первым должен быть его непосредственный начальник.

Посмотрим на заполненный лист согласования:

Регистрировать ли листы согласования?

Я считаю, что листы согласования в собственной регистрации не нуждаются. Это – часть согласуемого документа прямо с момента распечатывания листа. Когда документ будет подписан и зарегистрирован, на ЛС будут проставлены регистрационные данные этого документа:

Вопросы — в комментарии.



© 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация